КОНТРАКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СИЛАМИ ПОДРЯДЧИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА; ПЕРЕРАБОТКА ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ)

КОНТРАКТ No. ____
на производство продукции
(выполнение работ силами Подрядчика с использованием
материалов Заказчика; переработка под таможенным контролем)
г. ______________ "___"__________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Подрядчик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
в лице _________________________________________________, действующего
на основании ____________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами ________________________________, именуемый в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.3 настоящего Контракта, и передать его в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить его. Ассортимент и стоимость результата работ указываются сторонами в Приложении No. 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Передача результата работ будет осуществляться сторонами в г. _______________________.
1.2. Подрядчик осуществляет производство результата работ в рамках режима переработки под таможенным контролем в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и уполномоченным таможенным органом РФ. Подрядчик действует на основании разрешения (лицензии) таможенного органа на осуществление переработки под таможенным контролем.
1.3. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется предоставить Подрядчику нижеуказанные материалы:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Ассортимент и цены материалов, предоставляемых Заказчиком, указываются сторонами в Приложении No. 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Заказчик обязуется доставить указанные материалы в г. ___________ и передать его Подрядчику свободным от таможенных пошлин.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество результата работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ установлена в ________________, согласно Приложению No. 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ включает:
- стоимость работы Подрядчика в размере _____________ (__________ _____________________________);
- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере _____________ (________________________________);
- ______________________________________________________________.
3.3. Общая стоимость настоящего Контракта составляет ____________ (______________________________), но может меняться сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Контракту.
3.4. Оплата осуществляется в ________________ путем перевода указанной суммы денежных средств на счет Подрядчика в течение ________ дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
1. Железнодорожная накладная или международная транспортная накладная.
2. Спецификация отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде.
3. Грузовая таможенная декларация.
4. Счет-фактура на стоимость отгруженной партии.
5. Сертификат качества.
6. Радиационный сертификат (по необходимости).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в следующие сроки: _____________________________________________________________________.
Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту связан со сроком, установленным таможенным органом РФ для переработки под таможенным контролем: _______________________________.
4.2. Подрядчик производит и передает результат работ отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
4.3. Срок передачи каждой партии указывается в спецификации.
4.4. Материалы, указанные в п. 1.3 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.
4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении No. 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.6. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно предоставляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Контракта.
4.7. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
4.8. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за ________________ задержки, но не более ____% от стоимости задержанной партии.
4.9. Подрядчик обязан за свой счет в течение ____ дней с момента предоставления отгрузочных документов на экспорт предоставить Заказчику сертификат формы "А".
4.10. Заказчик обязан направить на станцию ______________________ платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа.
4.11. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка и маркировка ____________ соответствует требованиям действующего законодательства РФ и __________________________________.
5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
6.1. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.
6.2. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в _____________________ (________________) по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и ___________________.
6.3. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за ___ день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении No. 1 к Контракту.
7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Рекламации в отношении количества и в отношении качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ______ дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение ___ дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки объема забракованной продукции. Расходы по дополнительной поставке несет Подрядчик.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Контракта, в Арбитражный суд г. __________________.
8.2. При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются положениями настоящего Контракта, а также действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Любая сторона Контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.
9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой стороны выполнять свои обязательства по Контракту, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств. В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, то она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев, или в случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Контракта, которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая сторона может принять решение о прекращении Контракта в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Контракта.
9.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
9.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торговыми палатами или компетентными органами соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Срок действия Контракта устанавливается с "__"_____ ____ г. по "__"________ ____ г. до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Заказчик: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик Заказчик
_____________________ _____________________
М.П. М.П.