КОНТРАКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЖДИВЕНИЕМ ПОДРЯДЧИКА (С УСЛОВИЕМ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; РЕЖИМ ПЕРЕРАБОТКИ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ)

КОНТРАКТ No. ______
на производство продукции иждивением Подрядчика
(с условием о привлечении третьих лиц;
режим переработки под таможенным контролем)
г. _______________ "___"___________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Подрядчик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
в лице _________________________________________________, действующего
на основании ____________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами и средствами _________________________, именуемый в дальнейшем "результат работ", и передать его в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить его.
Ассортимент и стоимость результата работ указываются сторонами в Приложении No. 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Передача результата работ будет осуществляться сторонами в г. ___________________.
1.2. Подрядчик осуществляет производство результата работ в рамках режима переработки под таможенным контролем в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и уполномоченным таможенным органом РФ.
Подрядчик действует на основании разрешения (лицензии) таможенного органа на осуществление переработки под таможенным контролем.
1.3. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ или их отдельных этапов по настоящему Контракту третьих лиц при условии получения письменного разрешения Заказчика на привлечение третьих лиц к работе.
1.4. Заказчик обязуется направить письменное согласие на привлечение третьих лиц к выполнению работы в течение ____ (_________) с момента получения уведомления о возможности Подрядчика привлечь третьих лиц. В случае непредставления Заказчиком письменного согласия на привлечение третьих лиц в указанный выше срок Подрядчик не имеет права привлекать третьих лиц к выполнению работы.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество результата работы должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ установлена в _____________________, согласно Приложению No. 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ включает:
- стоимость материалов, используемых для изготовления результата работ Подрядчиком в размере ____________ (__________________________);
- стоимость работы Подрядчика в размере ________ (_______________ __________________);
- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере ______ (____________________________).
3.3. Общая стоимость настоящего Контракта составляет ____________ (______________________________), но может меняться сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Контракту.
3.4. Оплата осуществляется в ______________ путем перевода указанной суммы денежных средств на счет Подрядчика в течение _________ дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
1. Железнодорожная накладная или международная транспортная накладная.
2. Спецификация отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества (куб. м) в каждом вагоне или автопоезде.
3. Грузовая таможенная декларация.
4. Счет-фактура на стоимость отгруженной партии.
5. Сертификат качества.
6. Радиационный сертификат (по необходимости).
4. СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1. Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту связан со сроком, установленным таможенным органом РФ для переработки под таможенным контролем: ___________________________________________.
4.2. Подрядчик производит и передает результат работ отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
4.3. Срок передачи каждой партии указывается в спецификации.
4.4. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно предоставляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Контракта.
4.5. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
4.6. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за каждую неделю задержки, но не более ____% от стоимости задержанной партии.
4.7. Подрядчик обязан за свой счет в течение ___ дней с момента предоставления отгрузочных документов на экспорт предоставить Заказчику сертификат формы "А".
4.8. Заказчик обязан направить на станцию _________________ платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа.
4.9. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка и маркировка ____________ соответствует требованиям действующего законодательства РФ и __________________________________.
6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
6.1. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.
6.2. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в ________________________________________ по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и ___________________.
6.3. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за __ дней до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении No. 1 к Контракту.
7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Рекламации в отношении количества и в отношении качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ___ дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае не опровержения рекламации Подрядчиком в течение __ дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки объема забракованной продукции. Расходы по дополнительной поставке несет Подрядчик.
7.5. Третьи лица, привлеченные Подрядчиком к выполнению работ или этапов работ, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств непосредственно перед Заказчиком.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Контракта, в Арбитражный суд г. __________________.
8.2. При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются положениями настоящего Контракта, а также действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Любая сторона Контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.
9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой стороны выполнять свои обязательства по Контракту, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств. В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, то она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев, или в случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Контракта, которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая сторона может принять решение о прекращении Контракта в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Контракта.
9.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
9.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торговыми палатами или компетентными органами соответственно, страны Подрядчика или Заказчика.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Срок действия Контракта устанавливается с "__"_____ ____ г. по "__"_______ ____ г. до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик Заказчик
____________________________ ___________________________
М.П. М.П.